当前位置:首页 > 合同协议 > 购房合同

购房合同

时间:2024-11-18 21:08:10
(推荐)购房合同范本15篇

(推荐)购房合同范本15篇

随着时间的推移,人们运用到合同的场合不断增多,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的购房合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

购房合同范本1

甲方:南京绿野房地产有限公司

乙方:张世彬

就乙方希望购买甲方精装修办公房的请求,现双方达成如下协议:

1. 由于乙方身在外地事务繁忙,意向购买甲方开发建设的绿野大厦1004房号(面积102.65平米)精装修办公房,双方自愿达成此协议;

2. 房屋成交单价为8580元/平米,其中房屋净价为5900元/平米,其余2680元/平米为装修和办公设施等费用(含8号车位20年使用权);

3. 乙方签约时须付总房款50%的'首付款即人民币44万元整;

4. 甲方负责将乙方所购房屋按乙方要求进行设计及装修,达成如下要求:

1) 办公房内部豪华装修标准;

2) 办公设施齐全,达到入住即可办公的标准,(装修及设施基本标准见附页1)

3) 房屋交付时水、电、电话、宽带已接通可正常使用;

5. 房屋交付时间:20xx年3月1日;

6. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;

补充条款:

1. 甲方向乙方提供地下停车场8号车位使用,免租金使用20年,.开始日期以交房日期为准;

2. 如上列第4条款产生异议,双方本着友好协商的原则进行补充及更改;

3. 如上列第5条款交付时间产生变动,按归责原则进行协商,如实际是由甲方违约,则违约金为总房款的万分之零点五/天;

  甲方:乙方:

  日期: 日期:

购房合同范本2

购房人:(以下简称承购房)

房地产开发公司:(以下简称房产开发商)

承购方拟有意购买房产开发商位于xx西cc社区幼儿园楼房的购房意向,并认可以下条款:

一. 承购方愿意接受的购房条件为:

1. 购房总价确认:

2. 包含设施确认:

3. 签约时间:

4. 付款时间:

5. 其他条件:

二.承购方为表示购房诚意及具体意向,购房合作方式如下:

承购意向方案一:

由承购方向房产开发商支付 元的意向金(作为定金),双方签订相应的合同,承购方与xx年4月30日前向开发商续交 购房款额,xx年10月30日前第二次续交 购房款。xx年12月30日前交齐购房的60%的`房产购买首付款款额,房产开发商协调关系,帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

承购意向方案二:

房产开发商将此幼儿园楼梯以每年 元的租金租给承购方一年,一年后即xx.1.1日,由承购方一次性交齐购买该房产的首付款,办理相应的房产所有权手续。

承购意向方案三:开发商以每年 元的租金将房屋租赁给承购方两年,与xx.1.1日,承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和xx年的春季招生工作,恳请房产开发商于 年 月 日 时之前确定意向,一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字,则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内,如承购方不能按期交付房款,开发商将有权收回房屋的所有权和使用权,发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后,房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的,开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

三. 本意向书一式两份份,承购方房产开发商各执一份,双方签字即生效,

承购方: 日 期:

房产开发商 日 期:

购房合同范本3

卖方:_______________(简称甲方)身份证号码:_____________________

地址:__________________________________________________________

买方:_______________(简称乙方)身份证号码:_____________________

地址:__________________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。

一、合同标的

乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为______平方米。

单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)

二、付款时间与办法

(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

(二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。

(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易税费由_______方承担。

三、交房

四、违约责任

甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约二手房居间合同,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

五、本合同主体

甲方是____________共______人。

乙方是____________共______人。

六、本合同一式两份,甲乙双方各一份

七、本合同发生争议的解决方式

在履约过程中发生的'争议,双方可通过协商、诉讼方式解决 ……此处隐藏11262个字……变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

五、本协议自双方签字或盖章之日起生效,本协议壹式贰份,甲乙双方各执一份,每份均具有同等法律效力。

甲方签字(盖章):_________________乙方签字(盖章):_________________

签订日期:_________________签订日期:_________________

购房合同范本14

出卖方(甲方): 姓名:_______________身份证号码:______________________地址:___________________________________电话:________

买受方(乙方): 姓名:_______________身份证号码:_____________________地址:___________________________________电话:________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,就乙方向甲方购买房屋事项达成协议,现一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

第一条甲方自愿将合法取得的坐落于________________________________的还建房壹套出售给乙方,房屋结构为_______________,房屋性质为______________,建筑面积(实用建筑面积)不低于取得房屋其他产权人或利害关系人同意。

第二条经过双方协商,乙方应向甲方支付的总房款为

三、该房屋需在________年____月____日前交付,逾期未交付,乙方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。具体利息应自实际付款之日起计算,月利息按照________计算,逾期超过________个月,则视为甲方不履行本合同,甲乙双方同意按照以下方案处理:

1.终止合同,甲方退还乙方已付房款及利息,并按照累计付款的__________%向乙方支付违约金;

2.合同继续履行,甲方按照乙方累计付款的__________%向乙方支付违约金;

3.如果甲方不履行该合同,乙方有权解除合同;

四、房屋双证(土地证、产权证)需在房屋交付后________年内由甲方负责为乙方办理妥当,甲乙双方同意按照以下方案处理双证办理事宜:

1.由甲方负责办理双证并支付相关费用,乙方提供相关资料并予以配合;

2.若截至________年____月____日甲方仍未为乙方办理双证,甲乙双方同意按照以下方案处理:

2.1乙方有权提出终止合同,甲方应在乙方提出退房后__________天内退还乙方支付房款__________元,并支付房价__________%的违约金;乙方愿承担房屋交 付后至退房期间的房屋使用费用,该费用的计价方式按照同区域、同类房屋租赁费用计算;

2.2双证办理过程中出现的包括可能的契约税、增值税由乙方承担;

2.3乙方因双证未办理成功造成的交易等方面的损失由甲方赔偿;

五、房屋价格按照总建筑面积7

3.8平方米加超出部分计算,每平方米价格为4740元,总金额为35万元,超出部分在房屋交付后由乙方在________年内付清。

六、乙方按照甲乙双方约定,7

3.8平方米的房款共计35万元人民币分两次付清,乙方于________年____月____日前向甲方支付人民币__________元和________年____月____日前向甲方支付__________元,逾期未支付,甲方有权解除合同,并追究乙方违约利息;具体付款方式由甲乙双方协商确定。

七、甲方保证房屋交易是该房屋不存在产权纠纷,不存在按揭、抵押债务、税项及一房多卖等,如出现产权纠纷事项,由甲方承担全部责任。

八、甲方承诺该房屋无继承、无赠予、无户口,若因甲方原因造成的该房屋存在上述情况的'税费由甲方承担。

九、尾款于甲方下证后与乙方过户的当天,由乙方支付给甲方。

十、甲乙双方承诺皆不得因今后房价的涨跌而要求增减购房款。 十

一、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适透支的物件,乙方接房后物管、装修、水电、气等所有问题自行承担。 十

二、本合同履行过程中发生争议,有甲乙双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。 十

三、本合同未尽事项,有甲乙双方另行议定,并签订补充协议。 十

四、本合同共__________页,一式__________份,甲乙双方各执一份,__________各执一份,均居同等效力。 十

五、本合同经甲乙双方签字生效。(本合同自____日起生效。) 甲方(签章):乙方(签章): ________年____月____日________年____月____日

购房合同范本15

出卖方(甲方):  地址:  XX编码:  电话:  法定代表人:  职务:

购买方(乙方):  地址:  XX编码:  电话:  法定代表人:  职务:

根据国家有关法律的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

第一条 乙方购买甲方坐落在  市  街  巷 号的房屋XX栋XX间,建筑面积为X平方米。

第二条 上述房产的交易价格:

第三条 付款时间与办法:

1、

2、

第四条 甲方应于________年____月____日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条 税费分担

1、甲方承担房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的  %的交易费,承担公证费、协议公证费。

2、乙方承担房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的`  %的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

第六条 违约责任

1、乙方必须按期向甲方付款,否则,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款  %的违约金。

2、甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款  %的违约金。

第七条 合同主体

1、乙方是共  人,委托代理人即乙方代表人。

2、甲方是  单位,代表人是  。

第八条 本合同经国家公证机关公证处公证。

第九条 本合同发生争议的解决方式  本合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成时,按下列第X种方式解决:

1、向仲裁委员会申请仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

第十条 本合同一式X份。甲方产权人执一份,乙方执一份,房产管理局、公证处各执一份。

甲方:________法定代表人:________

乙方:________法定代表人:________

日期:

《(推荐)购房合同范本15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式