【精品】施工合同模板汇总6篇
随着法律观念的日渐普及,人们运用到合同的场合不断增多,它也是实现专业化合作的纽带。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家收集的施工合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲 方:
乙 方:
甲乙双方经协商,为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程,明确双方的权利、义务,签订本协议。
第一条 合作事项
玉兰大道围墙工程施工。
第二条 承包方式
乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产,严格执行安全生产施工规范,出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方,配合测量、和技术交底。
第三条 承包内容
一、乙方负责本围墙工程内容:安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/㎡按实决算)。
二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。
第四条 质量标准
乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。
第五条 工程价款
围墙工程按 元/m,长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于 长,年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后,建设单位支付项目部工程款,甲方付乙方工程款的90%, 5% 待本工程审计结算后付清,剩下5% 作为质保金一年后无息支付。
第六条 工期及双方权利与责任
5.1安装工期根据双方工程进度,工期为 日历天。工期开始时间为 年 月日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成,无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。
5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件:施工所需水、电引接点。
5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程,承担施工期间的安全责任,若发生安全事故一切由乙方承担责任,与甲方无关。
5.4施工前,乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求,发现问题及时与甲方报告。
5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项,乙方应在接到通知24小时内进行维修,直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。
5.6 乙方应为本工程提供维修服务,若因非乙方原因造成的需维修事宜,乙方应以优惠价格为甲方提供服务。
第七条 违约责任
乙方迟延完成工程,按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。
第八条争议解决、合同文本与生效
因本合同发生的纠纷,双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
甲乙双方就甲方华联XX厂区道路砌筑毛X挡土墙工程共同签定本合同,共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:华联XX厂区道路砌筑毛X挡土墙工程
2、工程地点:华XX
3、工程质量:一次性验收合格
4、工程造价:按实结算
5、工期:甲乙双方协商确定
二、工程内容:
1、承包方式:包工
2、承包内容:毛X挡土墙的垫层浇筑,挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设
三、甲方责任:
1.甲方为乙方
2.甲方负责
3.甲方负责对乙方进行技术交底,乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失
4.甲方负责对乙方施工现场不定期检查,乙方必须做的现场材料堆放整齐,做到文明施工。
5、甲方负责对乙方进行安全技术交底,乙方必须严格按照安全生产流程进行施工,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
四、乙方责任:
1.乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。
2.乙方必须严格按照国家相应的技术规范进行施工,保证工程质量,如出现质量事故,因此造成的损失完全乙方承担。
3.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,
并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
4.乙方在施工过程中必须保证工完场清,做到文明施工。
五、生活管理
1、乙方工人进场后,住宿由甲方
2、生活需用之粮食、油类,由乙方自理
六、付款方式:
乙方进场后,预支生活费。工程竣工后,工程质量经建设方监理验收合格,达到质量规范验收标准后,甲方实际工程量结算,三天后一次付清乙方人工费。
七、结算方式:
按实结算,砌筑毛X挡墙75元(材料由甲方供应)。
其它约定:
1、乙方不能按照甲方要求施工,甲方有权单方面终止合同。
2、施工图经技术交底后,一般不得变更,如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时,变更造成的材料费用、停工损失费用及顺延工期等,应由甲方负担。
3.因非工程质量问题造成的损失,双方友好协商解决,
4.未尽事宜双方友好协商解决。
5.本合同(自签定之日起)有效期:
6.违约责任:按〈〈合同法〉〉执行。
7.本合同书一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
一、单项选择题 (共15题、总分30分、得分30分)
1. 招标投标法规定,招标方式可分为( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 公开招标
B、 行业内招标
C、 地区内招标
D、 议标
2. 合同法律关系的客体是指( ) (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 合同的当事人
B、 合同双方的权利
C、 合同双方的义务
D、 合同的标的
3. 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有( ). (本题分
数:2 分,本题得分:2 分。) A、 发包人未按约定时间提供施工场地
B、 非承包人原因工程停建
C、 发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天
D、 当事人协商一致
4. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10
天内未作出任何答复,则( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 该项索赔视为已经批准
B、 该项索赔视为已被拒绝
C、该项索赔尚待批准
D、 承包商应进一步提交索赔证据
5. 当施工单位没能达到规定的'质量要求时,建设监理公司( ). (本题分数:
2 分,本题得分:2 分。) A、 不承担责任
B、 负全部责任
C、 承担连带责任
D、 按合同规定退还一定数量监理费
6. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由( )授予. (本题分数:2 分,
本题得分:2 分。) A、 建设主管部门
B、 监理单位
C、 业主
D、 工程师
7. 在勘察合同中,承包人义务有( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应
B、 支付定金
C、 承担因勘察工作漏项而多支出的费用
D、 支付勘察费
8. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安
装设备应当由( )办理保险. (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 发包人
B、 承包人
C、 发包人和承包人共同
D、 监理人
9. 施工合同示范文本规定,( )是承包方的工作. (本题分数:2 分,本题得
分:2 分。) A、 办理施工临时用地批件
B、 组织设计图纸会审
C、 向甲方代表提供现场生活的房屋及设施
D、 提供施工现场的工程地质资料
10. 公 开招标设置资格预审的目的是( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 评选中标人
B、 减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标
C、 迫使投标单位降低投标报价
D、 了解投标人准备实施招标项目的方案
11. 按 FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包
商. (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 颁发工程移交证书
B、 签发结清单
C、 颁发解除缺陷责任证书
D、 签发最终支付证书
12. 在 选择工程施工分包人方面,监理人有( ). (本题分数:2 分,本题得分:
2 分。) A、 选定权
B、 认可权和否决权
C、 建议权
D、 直接指定权
13. 设 计合同履行过程中,( )属于设计人的责任. (本题分数:2 分,本题得分:
2 分。) A、 确定设计参数的取值
B、 组织对设计成果的鉴定
C、 办理设计成果的报批手续
D、 为现场的设计人员提供必要的工作条件
14. 按 FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包
商. (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 颁发工程移交证书
B、 签发结清单
C、 颁发解除缺陷责任证书
D、 签发最终支付证书
15. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包
人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ). (本题分数:2 分,本题得分:2 分。) A、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延
B、 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工 期相应顺延
C、 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延
D、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延
二、简答题 (共6题、总分30分、得分19分)
1. 简述风险的基本含义. (本题分数:5 分,本题得分:1 分。) Top
风险,就是生产目的与劳动成果之间的不确定性,大致有两层含义:一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性,若风险表现为收益或者代价的不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利,属于广义风险,所有人行使所有权的活动,应被视为管理风险,金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性,说明风险只能表现出损失,没有从风险中获利的可能性,属于狭义风险。风险和收益成正比,所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润,而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
2. 简述FIDIC合同条件的基本特点。 (本题分数:5 分,本题得分:5 分。)
1、由于对土木工程施工的具体情况作了详细的考察,因此,合同文字严密,逻辑性强;内容广泛具体,可操作性强。但有时过于冗长繁琐。
2、监督管理制度严格。合同条款中规定了一整套科学的法律管理制度,如施工监理制度、合同担保制度、工程保险制度等。
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:
工程地点:
二、 工程承包范围
承包范围:
三、 合同工期
四、 质量标准
五、 合同价款合同工期总日历天数天,开工日期以实际为准。 工程质量标准:合格
合同价款以工程竣工结算为准。
六、 甲乙方双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作。
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度,所发生的费用全部由甲方承担,工期不相应顺延,并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
(二)、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中,必须严格遵守安全生产操作规程和规定,对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆(线)、现有管道及其它设施的损坏,乙方承担责任。
七、 工程质量与检查
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施
工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
3、因工程师指令失误发生的费用,由发包人承担。
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担。
八、 工程款支付与竣工结算
1、工程款支付:当完成工程量达到总工程量60%时,支付已完工程价款90%,剩余工程款于竣工后付清。
2、竣工结算:工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据,工程总价按现行的****市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。
九、 协议生效与终止
1、双方在协议书中签字合同生效。
2、项目竣工后,结算价款支付完毕,协议即行终止。
十、 争议
发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。
十一、 本协议份数
本协议一式贰份,由发包人、承包人各持壹份。
发包方:承包方:
发 包 人(签章):承 包 人(签章):
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本协议并共同遵照执行。
一、由于乙方在工程施工中,发生合同外项目。
二、承包内容:
1、改移水管
2、水沟
3、硬路肩
4、临时网片的拆除
三、承包数量:见附件1。
四、承包总价:231235元。(大写:贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)
五、支付方式:执行原合同条款。
本协议一式四份,甲方三份乙方一份,双方签字盖章后协议生效,工程竣工验收合格后协议自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方: (公章) 法人代表:
乙方: (公章)法人代表:
年 月日
文档为doc格式